Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на сантехнические работы, образец

Договор подряда на сантехнические работы

Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением.

Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие для осуществления сантехнических работ специальные разрешительные документы (лицензии).

Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям договора. При отсутствии в документе таких условий, качество достигнутого результата должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам.

Помимо описания вида и объема сантехнических работ, в документе следует описать объект работ, сроки выполнения и стоимость сделки. Если задание планируется выполнять поэтапно, этот момент следует отразить в тексте документа, отдельно указав срок каждого этапа. Стоимость сделки может быть отражена в Смете, которая после утверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания по договору подряда на сантехнические работы определяются приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на сантехнические работы

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы в установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику, обусловленную соглашением цену. Указывается, что подрядчик самостоятельно выбирает способы выполнения задания. Объем, содержание и сроки выполнения работ определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания, определяются в соответствующих перечнях — Перечне материалов и Перечне оборудования. В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения на проведение сантехнических работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору подряда на сантехнические работы).
  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
  5. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  6. Сроки выполнения работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Срок выполнения задания определяется в Календарном плане. Уточняются условия и порядок перенесения сроков.
  7. Стоимость работ и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  8. Порядок сдачи и приема работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  9. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России.
  10. Основания и порядок расторжения договора подряда на сантехнические работы. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
  11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.
  12. Форс-мажор. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  13. Прочие условия. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

подряда на выполнение сантехнических работ

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет .

1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

— начальный срок выполнения работ ;

— конечный срок выполнения работ .

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере .

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

— недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

— ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

— нарушение конечного срока выполнения работ;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования

Исполнитель имеет право прекратить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика обслуживание в случае, если последний нарушил срок оплаты.4.5. Исполнитель может отказать Заказчику в обслуживании, если в баке туалетной кабины находится мусор, препятствующий освобождению бака.4.6. Заказчик в течение 7-ми дней (но в любом случае не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным) со дня получения АКТА обязан предоставить Исполнителю подписанный АКТ, или предъявить письменную претензию о невыполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору в части вывоза отходов за прошедший месяц.

В противном случае Исполнитель считает работы полностью выполненными и вправе в одностороннем порядке подписать АКТ, который будет являться основанием для взаимных расчетов.

Договорподряда на выполнение работ

настоящего договора; – предоставить Подрядчику для выполнения работ ……………………………………………. ………………………………………………………………………………….….…………….…; – принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение …….…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п.

2.3. по акту приемки-передачи; – сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.

Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

Ответственность сторон 7.1. Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект). 1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор на оказание услуг

Договор на оказание сантехнических услуг № _______ г. Новосибирск “___” __________ 200__ г. _______________________________, паспорт серия_____номер__________, выдан ______________ «___»___________ ____ г.______________, зарегистрирован (а)___ по адресу: ______________________________________, именуем в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, именуем в дальнейшем “Заказчик” паспорт серия______номер___________, выдан______________ «__», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. По Договору оказания сантехнических услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.

1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________________________________________________________________________ (перечислить услуги) (далее – услуги). 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма Договора и порядок расчетов 2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________________ (сумма цифрами ____________________, в том числе НДС ___% ___________________________________ и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2.3. Оплата по настоящему Договору производится:________________________________ (точная дата выполнения заявки) 3.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.

2.2 настоящего Договора, в течение ___ дней с момента подписания акта о выполнении услуг. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.

4. Ответственность Сторон 4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.

7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. Заказчик _____________________________ подпись__________ Исполнитель _______________________________ подпись__________

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:- Начало работ « » 2020г.- Общая продолжительность работ — дня.Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.3.2. Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Приложением № 1.4. СТОИМОСТЬ РАБОТ4.1. Общая стоимость работ составляет руб.

и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена каждого вида работ устанавливается действующими на данный момент расценками Подрядчика. 4.2. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Договор на оказание сантехнических услуг

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг>Договоры оказания услуг> Согласно договору по оказанию сантехнических услуг специалист по поручению (просьбе или заявке) клиента осуществляет монтаж или ремонт сантехнического и отопительного оборудования, а клиент принимает эти работы и производит оплату.

Образец договора на оказание сантехнических услуг Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже. Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе.

Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах? Безусловно, никто не запрещает устных договоренностей, но как показывает и реальность — именно наличие письменного документа помогает избежать множества спорных моментов между заказчиком и исполнителем. Ведь именно в соглашении с сантехником фиксируются все те договоренности, на которых обоюдно сошлись стороны.

Поэтому важно включить в договор на оказание сантехнических услуг, образец которого вы будете согласовывать с исполнителем, такие условия:

  • какой именно перечень услуг должен оказать специалист (это может быть замена всего отопительного оборудования в квартире, например, если вы решили старые батареи сменить на современные регулируемые радиаторы, или же вам требуется просто поменять прокладку в смесителе). Тут также не лишним будет отметить, кто предоставляет детали и оборудование для замены (от этого, зависит и гарантийный срок работ, и их стоимость);
  • срок исполнения сантехнических работ. Естественно, срок зависит от объема работ и также от их срочности. Некоторые сантехнические действия требуют, например, отключения водоснабжения в доме и соответственно сначала необходимо получить такое разрешение, а уже потом выполнять работы;
  • цена. Нужно четко определять стоимость сантехнического обслуживания: она может опираться на утвержденный прайс либо состоять из конкретной сумму;
  • ответственность сторон. Здесь не лишним будет указать, какие гарантии предоставляет на свои услуги сантехник.

У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные.

С этим шаблоном часто используют:

  • Договор на организацию концерта
  • Договор на вывоз бытовых отходов
  • Договор на вывоз грунта
  • Договор на вывоз люминесцентных ламп
  • Договор на вывоз металлолома

Популярные документы и процедуры:

  • Доверенность в прокуратуру
  • Доверенность в службу судебных приставов
  • Лицензионный договор (исключительная лицензия)
  • Приказ о составлении номенклатуры дел
  • Образец договора на организацию питания сотрудников

Договор подряда на установку сантехнического оборудования

Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете. 3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________. 3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________. 3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

Договор на сантехнические работы образец между юридическими лицами

Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость работ и порядок расчётов 2.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор строительного подряда. Договор с бригадой. Документы в строительстве

Договор на ремонт квартиры образец 2019 г.

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий.

При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Существенные условия договора строительного подряда Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта. Согласно пункту 1 статьи ГК РФ , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения: предмет п.

В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации п. Структура контракта Предмет Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ описание их объема, содержания, процесса , а также их результат объект и его инженерно-технические параметры.

Срок выполнения работ Срок выполнения может быть определен как календарная дата например, Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени ст.

Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными. Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской финансовой отчетности.

Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 : учет договоров строительного подряда. Цена работ и порядок оплаты Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть: оплату после окончания без аванса ; оплату по этапам выполнения частичное авансирование ; с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором п.

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика как правило, процентов.

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков. Другие условия строительного контракта Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие: Условия о привлечении субподрядчиков.

Страхование объекта строительства какие риски страхуются и за чей счет. Обеспечение материалами и сырьем каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов. Порядок сдачи-приемки работ форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний.

Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков. Право заказчика проводить контроль и надзор.

Способы обеспечения исполнения обязательств банковская гарантия, неустойка. Состав и содержание технической документации. Приложения Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений.

Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения: смета; правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте; чертежи; график работ этапы ; инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты , а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

Образец договора подряда на выполнение строительных работ.

Договор купли-продажи мебели

Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон 5. Подрядчик обязан: 5. В связи с технологической необходимостью поверхности медленно сохнут и т.

Характеристика заключения и действия договора подряда

КоАП предусматривает ответственность при заключении договора На отношения же, возникающие между сторонами договора гражданско-правового характера, трудовое законодательство не распространяется. Оплата работ не является заработной платой, соответственно, районный коэффициент к выплатам по договору подряда не применяется. Сосновская, А. Скачать образец. Необходимость заключения договора с физическим лицом Любой заключенный договор имеет юридическую силу. Такие договоры не требует обязательного подтверждения квалификации лица на выполнение работ. Добровольность заключения договора в письменной форме, как правило, как и во всех договорных отношениях, имеет выгоду для обеих сторон, если они имеют честные намерения в плане конкретизации: видов работ порядка и суммы оплаты и т.

Пример договора строительного подряда

Подъем всех строительных материалов черновые, облицовочные от входа в подъезд до квартиры при наличии лифта грузового или пассажирского включен в стоимость договора. При подъеме личных вещей мебели, оборудования и т. Заказчика данные работы оплачиваются отдельно. Расход облицовочных материалов плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения ключей от Объекта и оплаты первого этапа в соответствии с пунктом 1.

Акт выполненных работ

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] далее — Объект. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта. Сроки выполнения работ 2.

Договор на выполнение сантехнических работ между юридическими лицами образец

Предмет Договора. Стоимость и сроки выполнения работ. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют 1 один календарный месяц с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. Права и обязанности сторон 3. Обязанности Заказчика: 3.

Договор подряда на электромонтажные работы

Регистрация: Здесь этого нет, а очень интересно. Геннадий Б дал правильную ссылку если я не ошибаюсь, то он именно и консультировал нас по этому договору. Спасибо ему!

Смета на строительно-отделочные работы

Для подготовки договора на строительство реконструкцию, ремонт рекомендуем учитывать следующие положения Гражданского кодекса РФ: Статья Договор строительного подряда 1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания в том числе жилого дома , сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора. Заданием Заказчика может также являться дизайн-проект. Задание подписывается Заказчиком или его уполномоченным представителем. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании Задания Заказчика.

Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть. С образцом Договора на разработку дизайнпроекта интерьера можно ознакомиться на нашем сайте. Тел, Руслан Все виды ремонтностроительных работ, кровельные работы, сантехнические работы, бетонные работы.

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования

Исполнитель имеет право прекратить в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика обслуживание в случае, если последний нарушил срок оплаты.4.5. Исполнитель может отказать Заказчику в обслуживании, если в баке туалетной кабины находится мусор, препятствующий освобождению бака.4.6. Заказчик в течение 7-ми дней (но в любом случае не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным) со дня получения АКТА обязан предоставить Исполнителю подписанный АКТ, или предъявить письменную претензию о невыполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору в части вывоза отходов за прошедший месяц.

В противном случае Исполнитель считает работы полностью выполненными и вправе в одностороннем порядке подписать АКТ, который будет являться основанием для взаимных расчетов.

Договорподряда на выполнение работ

настоящего договора; – предоставить Подрядчику для выполнения работ ……………………………………………. ………………………………………………………………………………….….…………….…; – принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение …….…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п.

2.3. по акту приемки-передачи; – сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.

Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

Ответственность сторон 7.1. Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект). 1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Договор на оказание услуг

Договор на оказание сантехнических услуг № _______ г. Новосибирск “___” __________ 200__ г. _______________________________, паспорт серия_____номер__________, выдан ______________ «___»___________ ____ г.______________, зарегистрирован (а)___ по адресу: ______________________________________, именуем в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, именуем в дальнейшем “Заказчик” паспорт серия______номер___________, выдан______________ «__», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. По Договору оказания сантехнических услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.

1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________________________________________________________________________ (перечислить услуги) (далее – услуги). 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма Договора и порядок расчетов 2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________________ (сумма цифрами ____________________, в том числе НДС ___% ___________________________________ и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2.3. Оплата по настоящему Договору производится:________________________________ (точная дата выполнения заявки) 3.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.

2.2 настоящего Договора, в течение ___ дней с момента подписания акта о выполнении услуг. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.

4. Ответственность Сторон 4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.

7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. Заказчик _____________________________ подпись__________ Исполнитель _______________________________ подпись__________

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:- Начало работ « » 2020г.- Общая продолжительность работ — дня.Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.3.2. Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Приложением № 1.4. СТОИМОСТЬ РАБОТ4.1. Общая стоимость работ составляет руб.

и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена каждого вида работ устанавливается действующими на данный момент расценками Подрядчика. 4.2. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Договор на оказание сантехнических услуг

Конструктор документов>Договоры>Договор возмездного оказания услуг>Договоры оказания услуг> Согласно договору по оказанию сантехнических услуг специалист по поручению (просьбе или заявке) клиента осуществляет монтаж или ремонт сантехнического и отопительного оборудования, а клиент принимает эти работы и производит оплату.

Образец договора на оказание сантехнических услуг Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже. Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе.

Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах? Безусловно, никто не запрещает устных договоренностей, но как показывает и реальность — именно наличие письменного документа помогает избежать множества спорных моментов между заказчиком и исполнителем. Ведь именно в соглашении с сантехником фиксируются все те договоренности, на которых обоюдно сошлись стороны.

Поэтому важно включить в договор на оказание сантехнических услуг, образец которого вы будете согласовывать с исполнителем, такие условия:

  • какой именно перечень услуг должен оказать специалист (это может быть замена всего отопительного оборудования в квартире, например, если вы решили старые батареи сменить на современные регулируемые радиаторы, или же вам требуется просто поменять прокладку в смесителе). Тут также не лишним будет отметить, кто предоставляет детали и оборудование для замены (от этого, зависит и гарантийный срок работ, и их стоимость);
  • срок исполнения сантехнических работ. Естественно, срок зависит от объема работ и также от их срочности. Некоторые сантехнические действия требуют, например, отключения водоснабжения в доме и соответственно сначала необходимо получить такое разрешение, а уже потом выполнять работы;
  • цена. Нужно четко определять стоимость сантехнического обслуживания: она может опираться на утвержденный прайс либо состоять из конкретной сумму;
  • ответственность сторон. Здесь не лишним будет указать, какие гарантии предоставляет на свои услуги сантехник.

У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные.

С этим шаблоном часто используют:

  • Договор на организацию концерта
  • Договор на вывоз бытовых отходов
  • Договор на вывоз грунта
  • Договор на вывоз люминесцентных ламп
  • Договор на вывоз металлолома

Популярные документы и процедуры:

  • Доверенность в прокуратуру
  • Доверенность в службу судебных приставов
  • Лицензионный договор (исключительная лицензия)
  • Приказ о составлении номенклатуры дел
  • Образец договора на организацию питания сотрудников

Договор подряда на установку сантехнического оборудования

Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете. 3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________. 3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________. 3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

Похожие профессии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close
Close
Adblock detector