Договор на выполнение буровых работ образец

Договор на выполнение буровых работ образец

Договор бурения

Пример договора для бурения скважины

Договор на бурение скважины Общество с ограниченной ответственностью «Недра», в лице Генерального директора Добротина Ивана Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и «Заказчик» (либо его представитель) _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1 Бурение водозаборной скважины на участке, определенном «Заказчиком», по адресу:_______________. 1.2 Бурение скважины производится буровым станком на базе ЗИЛ-131 либо малогабаритной гусеничной установкой. 1.3 Проектная глубина скважины _______ м. Фактическая глубина пробуренной скважины может отличаться от проектной глубины скважины в большую или меньшую сторону. Крепление ствола скважины осуществляется обсадными трубами диаметром ______мм., установка эксплуатационной колонны скважины осуществляется трубами диаметром _____ мм., глубина установки которых определяется Исполнителем самостоятельно без согласования с Заказчиком. В случае осложнений в процессе бурения из-за геологических особенностей грунтов (карстовые полости, плывун, песок, кремень и т.п.) Исполнитель вправе изменить внутреннюю конструкцию скважины. Цена при этом согласовывается отдельно. Водоприемная часть скважины по решению Исполнителя оборудуется фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта. 1.4 Окончанием работ является: зрительно выступающая из земли обсадная труба скважины, промер глубины скважины с представителем Заказчика, откачка воды из скважины до визуальной ее чистоты (за исключением возможного белесого окраса от известняка). Глубина скважины замеряется путем спуска до забоя буровых штанг и замера их суммарной длины. 2. Стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ по договору. 2.1 Цена одного погонного метра бурения составляет ___________ руб., не зависимо от метража установленных труб. 2.2 Предполагаемая стоимость бурения скважины составит _____________ руб., но не менее чем за 25м аналогичного бурения. 2.3 Приступить к выполнению работ ориентировочно ______________2017г. (за один день до начала работ буровой мастер сообщает время заезда). В случае ухудшения погодных условий (проливные дожди, снежные заносы, гололед и т.д.), закрытии дорог, авариях и других форс-мажорных обстоятельствах Исполнитель вправе разумно перенести сроки начала работ по договору, известив об этом Заказчика. Ориентировочная продолжительность бурения (без осложнений и простоев) 1-7дней. 2.4 В случае необходимости выезда на место бурения скважины специалиста для подписания настоящего договора до заезда буровой техники, Заказчик вносит задаток в предварительно оговоренном по телефону размере. Полученный задаток входит в окончательную стоимость бурения. Задаток не возвращается в случае одностороннего расторжения договора по инициативе Заказчика. 2.5 В день начала бурения скважины по настоящему договору Заказчик производит предоплату буровому мастеру в размере 50 % предполагаемой стоимости работ. 2.6 В день окончания бурения Заказчик производит окончательный расчет с буровым мастером по фактической глубине скважины исходя из расчета стоимости одного метра бурения, с учетом аванса и предоплаты, дополнительных платежей по настоящему договору, и сдачи выполненных работ. Исполнитель оставляет за собой право за каждый день просрочки оплаты взыскать с Заказчика пени в размере 1% от неоплаченной суммы 2.7 В редких случаях, при необходимости, при бурении на следующий водоносный горизонт, при вероятности обрушения пород в процессе бурения, устанавливается дополнительная металлическая труба . Заказчик оплачивает их дополнительно из расчета: диаметр 114=900руб/м.п., диаметр159=1200 руб/м.п, диаметр 219=3500 руб/м.п. О чем буровой мастер обязан проинформировать Заказчика. 2.8 В случае необходимости проведения геофизического исследования скважины, Заказчик оплачивает его дополнительно из расчета 25000 руб, за исследование с выдачей заключения. 2.9 При последующем обустройстве скважины насосным оборудованием, бригада монтажников по желанию Заказчика может на месте выполнить химический экспресс-анализ артезианской воды за дополнительную плату 2 500 руб. 2.10 За дополнительную оплату в размере 25000 руб возможно произвести компрессорную прокачку скважины. 2.11 Паспорт скважины выдается Заказчику буровым мастером на месте. 2.12 Полную материальную ответственность за сохранность скважины после ее сдачи до момента ее полной оплаты несет Заказчик. Повреждение скважины после ее сдачи не снимает с Заказчика обязательства 100% оплаты стоимости работ. 2.13 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. После устранения замечаний Заказчик производит окончательный расчет. 2.14 В случае возникновения аварийных ситуаций в ходе бурения (поломка техники, обвал голого ствола скважины, прихват бурового снаряда и т.п.) срок выполнения работ увеличивается на необходимое количество дней для устранения возникших неисправностей. О чем буровой мастер обязан проинформировать Заказчика 2.15 При условии, что буровая установка не сможет подъехать к месту работ из-за не выполнения Заказчиком п.3.3 договора холостой пробег оплачивается Заказчиком в размере 15 000 руб. В случае отказа Заказчика от бурения, когда буровая установка уже выехала к месту ведения работ, выезд считается также холостым. 2.16 Скважина считается геологоразведочной и оплачивается Заказчиком в размере 50% от фактически пробуренной: — при не обнаружении воды в пределах глубины, указанной в договоре и отказе заказчика от дальнейшего бурения (в том случае, когда ресурс буровой установки это позволяет сделать) — при не обнаружении воды в пределах глубины возможного ресурса буровой установки В таких случаях обсадные трубы демонтируются. 3. Заказчик обязан. 3.1 Присутствовать в момент установки буровой машины на точке заложения скважины для корректировки места бурения. После начала бурения в любом случае точка заложения считается автоматически обоюдно согласованной. 3.2 Не вмешиваться в производственную деятельность Исполнителя, за исключением случаев, наносящих ущерб имуществу заказчика или его соседей. 3.3 Своевременно предоставить Исполнителю участок для бурения скважины, который должен быть заранее освобожден от твердых покрытий (бетон, бетонные плиты, асфальт и т. д.) и подготовить въезд и подъезд автотранспорта к месту производства буровых работ. 3.4 При необходимости обеспечить Исполнителя разрешением на право проведения земляных работ (ордером). 3.5 Оказывать необходимое содействие Исполнителю в выполнении работ по договору. 3.6 Предоставить Исполнителю документацию о проложенных на участке коммуникациях, и иную информацию, ограничивающую место и способы проведения буровых работ. За повреждение подземных коммуникаций полную ответственность несет Заказчик. 3.7 Обеспечить электроэнергию 220 Вт, не менее 4 кВт, для производственных и бытовых нужд, связанных с работами по договору. В случае применения Исполнителем своего генератора при отсутствии электроэнергии Заказчик оплачивает дополнительно 2000руб за каждый полный-неполный день работы буровой бригады. В случае возникновения аварийных ситуаций в ходе бурения п.2.14, Заказчик имеет право не оплачивать дни, необходимые для устранения возникших неисправностей. 3.8 Обеспечить наличие подъездных путей к объекту для беспрепятственного проезда автомобилей типа ЗИЛ-131 (КАМАЗ) в процессе бурения, площадку для производства работ вокруг скважины, место для стоянки вагончика проживания буровиков. 3.9 Обеспечить возможность отрыва приямка размером 1,5х1,5х1,5м в непосредственной близости от устья скважины для циркуляции раствора через грязевой насос буровой установки. 3.10 Обеспечить возможность непрерывной откачки до появления чистой (прозрачной) воды из скважины на грунт в непосредственной близости от нее, а также место для сброса от скважины глинистого раствора. В случае необходимости вывоза глинистого раствора за пределы участка, данный вид работ оплачивается «Заказчиком» третьим лицам дополнительно. 3.11 Обеспечить проезд буровой установки в течение гарантийного срока к устью скважины. 3.12 Обеспечить по согласованию с Исполнителем защиту в ходе проведения буровых работ на участке своих сооружений и материалов от возможного их загрязнения Исполнителем. 3.13 Заказчик обязан оповестить соседей о возможных временных неудобствах (повышенный уровень шума, временное загрязнение водоносного горизонта, перегораживание подъездных путей и т.п.), связанных с проведением буровых работ. 3.14 По устному требованию Исполнителя в течение суток прибыть на место проведения буровых работ для приема глубины скважины и визуальной чистоты откачиваемой воды. За каждый день просрочки данного срока Исполнитель вправе взыскать с Заказчика сумму в размере 24 000 рублей. 3.15 Оплачивать третьим лицам либо компенсировать Исполнителю оплаченные им пропуска на въезд на территорию Заказчика грузовой и легковой техники Исполнителя, привлекаемой для исполнения данного договора на бурение скважины. 3.16 В случае прямого запрещения со стороны компетентных органов либо решения Заказчика не производить работы в интервале времени с 9.00 до 19.00, оплатить Исполнителю простой буровой техники в размере: 24 000 рублей за каждый день простоя 2 400 рублей за каждый час простоя 4. Исполнитель вправе. 4.1 Самостоятельно определять способы выполнения задач по договору. О чем информировать Заказчика. 4.2 Привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц — субподрядчиков. О чем заблаговременно информировать Заказчика. 4.3 Не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении Заказчиком обязанностей по договору и потребовать возмещения убытков. 4.4 В случае отказа от оплаты произведенных работ, Исполнитель оставляет за собой право вытащить трубы из скважины и произвести ликвидационный тампонаж. При этом скважина считается разведочной и ранее полученный задаток и аванс возврату не подлежит. 5. Особые условия. 5.1 Исполнитель не выполняет работы и не обязан компенсировать их, связанные с благоустройством участка Заказчика, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т.п., связанных с изменением ландшафтной структуры поверхности земли в ходе проведения буровых работ (следы от автомашин, выкопанный приямок, остатки на поверхности следов вымываемых пород и т.п.), природных явлений – самоизливы, карстовые провалы и т.п. Ликвидация самоизливов возможна монтажниками по дополнительному договору на оказание услуг. 5.2 Исполнитель не несет ответственность за повреждения имущества Заказчика, а также Заказчик несет ответственность за повреждение Исполнителем имущества третьих лиц: в пределах предоставленного проезда буровой техники (не менее 5м) и участка бурения (не менее 6м х 15м). 5.3 Исполнитель не несет ответственности за химический и бактериологический состав воды. 5.4 Заказчик извещен о необходимости лицензирования и получения им разрешения на бурение скважины. 5.5 При возникновении аварийной ситуации по вине Заказчика, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью и жизни рабочих, Исполнитель вправе остановить работы и возобновить их после устранения Заказчиком причин их возникновения. Простой Исполнителя оплачивается дополнительно Заказчиком по ценам п.3.16 договора. 5.6 Гарантия на пробуренную скважину составляет – 2 года. Гарантия на пробуренную скважину с компрессорной продувкой – 7 лет. При выполнении комплекса работ по бурению и обустройству скважины (кессон, насос, гидробак, автоматика) силами ООО «Недра», гарантия на скважину составляет 10 лет. При выполнении бурения скважины с компрессорной продувкой и обустройством скважины – 15 лет на скважину. 5.7 Исполнитель предоставляет гарантию на герметичность конструкции скважины. Гарантия не распространяется на природные явления и форс-мажорные обстоятельства. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки в регионе или отрасли, военных действий, актов органов государственной власти и управления, и т.п., а также изменений в законодательстве, применяющем обратную силу. 5.8 Запрещается использование в артезианской скважине погружных вибрационных насосов типа «Ручеек», «Малыш» и т.п. 5.9 Запрещается использование скважинного насоса в открытом стволе скважины. 6. Срок действия Договора. 6.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 6.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 6.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, в виде дополнительного соглашения и подписаны представителями Сторон. 6.4 Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

* Договор указан исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой.

** Проверяйте актуальность данной информации у наших менеджеров.

ООО «Недра» — одна из старейших фирм в современной России, занимающихся бурением скважин на воду. Компания была создана в 1991 году, отделившись от Гидрогеологической государственной экспедиции СССР и став самостоятельной рабочей единицей. На сегодняшний день компания «Недра» выполнила уже более 6000 успешных проектов, начиная от обустройства скважин для садовых участков и частных домов, заканчивая сдачей мощных скважин для коттеджных поселков, городской инфраструктуры и промышленных объектов. За 25 лет нами была создана полноценная база для быстрой, качественной и надежной работы. Компания «Недра» сегодня избавлена от привлечения сторонних специалистов на любых этапах.

Образцы типовых документов для оформления заказа. Договор.

Тел: +7 (495) 728-94-19
Тел: +7 (963) 659-59-00
Москва, Олонецкий пр. д. 4/2

выполняем работы по г. Москве
и всей Московской области

Контакты

ООО «Буровики»:

Наша организация, проезд
Лицензии, допуски, аккредитации
Рекомендательные письма
Значимые объекты
Преимущества нашей организации
Аккредитованная лаборатория
Буровая техника организации
ПБУ-2 две полевых бригады
ПБУ-50
АВБ-2М
КМБ 2-10
Образец договора
соглашение о дог. цене
техническое задание, вар. 1
техническое задание, вар. 2
акт сдачи-приемки работ

Договор на выполнение инженерно-геологических изысканий
(приблизительный шаблон)

Договор
на выполнение инженерно-геологических изысканий

01 апреля 2008 г.

ООО «Буровики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Сергея Алексеевича Рябых, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Фирма» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора И.И. Иановича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих работ: выполнение инженерно-геологических изысканий, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Перечне документов технического отчета (Приложение №1)

1.2. Нормативно – технические документы: СП 47.13330.2012, СП 24.13330.2011

1.3. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента внесения предоплаты.В случае ухудшения погодных условий в результате которых производство работ невозможно или опасно (проливные дожди, снежные заносы, и т.д.) срок начала выполнения работ может быть отложен на срок действия плохих погодных условий.

1.4. Адрес объекта:

Московская область, Одинцовский район, СНТ «Свет» участок 77

150 метров погонных

2. Обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. выполнять работы в соответствии с Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
2.1.2. согласовать с «Заказчиком» результаты выполнения работ;
2.1.3. передать «Заказчику» материалы в соответствии с Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. уплатить «Исполнителю» установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
2.2.2. передать «Исполнителю» все необходимые, для выполнения работы документы, оказать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
2.2.3. согласовать с «Исполнителем» результаты выполненных работ;
2.2.4. Предоставить Исполнителю схемы прокладки подземных коммуникаций на участке бурения, если таковые коммуникации имеются.
2.2.5. Обеспечить и подготовить подъезд техники к месту производства буровых работ, заранее освободить места бурения от твердых покрытий, мусора, стройматериалов, бетонных плит, в том числе расположенных под землей
2.2.6. провести мероприятия по ликвидации (тампонажу) геолого-разведочных скважин по окончанию буровых работ, вывезти (при необходимости) остатки грунта

3. Стоимость предмета договора и порядок расчетов.

3.1. «Заказчик» и «Исполнитель» договорились об установлении договорной цены за выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему договору в размере: 32 000,00 ( Тридцать две тысячи ) рублей 00 копеек в том числе НДС (18%) – 4 881,36 ( Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек .
3.2. Оплата производится в следующем порядке:
3.2.1. «Заказчик» в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания договора переводит исполнителю 100% суммы договора 32 000,00 ( Тридцать две тысячи ) рублей 00 копеек в том числе НДС (18%) –4 881,36 ( Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.
3.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить «Исполнителю» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
4.2. Перечень документации, подлежащий оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» по окончании договора, определяется Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
4.3. По завершению работ «Исполнитель» информирует об этом заказчика и направляет счет на окончательную оплату, при этом «Заказчик» вправе предварительно ознакомиться с результатами работ в офисе «Исполнителя».
4.4. Право пользования и распоряжения результатами работ возникает у Заказчика после подписания акта сдачи-приемки работ, но не ранее 100 %-ной оплаты их стоимости Исполнителю.
4.5. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.4.2 настоящего договора, и в этот же срок направить «Исполнителю», подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. Приемка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями Перечня документов технического отчета (Приложение №1)
5.2. В случае несвоевременного перечисления «Заказчиком» предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.3. В случае неисполнения «Заказчиком» обязательств по оплате работ или невыполнения п. 2.2.5 настоящего договора «Исполнитель», вправе приостановить исполнение своих обязательств.
5.4. При обнаружении недостатков в течении действия договора, в выполненных работах «Исполнитель», обязан безвозмездно их устранить.
5.5. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороне не возмещается.
5.7. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.
5.8. Места бурения скважин указывает заказчик, исполнитель не несет ответственность за повреждение подземных инженерных сетей и сооружений в местах бурения скважин.
5.9. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно — хозяйственную деятельность Исполнителя. В случае возникновения споров о количестве и глубине пробуренных Исполнителем разведочных скважин, Исполнитель вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.10. При неисполнении заказчиком п. 2.2.5 настоящего договора в течении более 7 календарных дней исполнитель вправе пролонгировать срок действия договора или расторгнуть его в одностороннем порядке с удержанием суммы в размере 10 % от общей суммы договора.

6. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель», имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
6.2. «Исполнитель», не осуществляет курьерскую доставку документации. При необходимости передачи (обмене) документов «Заказчик» осуществляет это самостоятельно или за счет своих средств.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. В случае задержки предварительной оплаты более чем на 10 календарных дней договор теряет силу и считается расторгнутым.
6.5. «Исполнитель» не проводит регистрацию, экспертизу и иные действия технической документации и производимых работ в контролирующих, надзорных и иных организациях. При необходимости, «Заказчик» производит эти действия своими силами и за свой счет.

7. Срок действия договора.

7.1 Договор действителен с 1 апреля 2008 г. по 20 июня 2008 г.

Договор на выполнение буровых работ образец

Простой «Исполнителя» по вине «Заказчика» оплачивается последним исходя из повременной ставки 1 300 ( ) рублей бригада/час.5.6.

Окончательный расчет производится «Заказчиком» в течение 1-го дня после фактического завершения работ, в соответствии с актом. 6.

Договор подряда на проведение работ по бурению артезианской скважины

В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Изменения настоящего договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

Произвести промывку скважины до получения визуально чистой воды и притока воды не менее 15 литров в минуту.

2.4. Начать работы по бурению водозаборной скважины в течении рабочих дней с момента подписания данного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта.

Договор на выполнение буровых работ образец

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.

2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.

2.1.3.
Произвести опытную откачку до визуально чистой воды.

2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий.

2.1.5.
Окончить работы по бурению скважины не позднее » ___ » _________ 20__ г.

В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета __________ рублей за метр проходки.

4.3. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью или жизни рабочих Подрядчика, Подрядчик вправе свернуть все работы.

Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.

4.4. Подрядчик не компенсирует Заказчику затраты на благоустройство участка (восстановление ограды, дорожек, газонов, насаждений и т.п.).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

Договор на проведение буровых работ образец

Производить необходимый ремонт или прочистку водозаборной скважины согласно гарантийным обязательствам. 2.1.7.Предоставить свободный доступ к шнекам и обсадной трубе для удовлетворения интереса о качестве или измерения общей длины. 2.1.8.Предоставить достоверную информацию о глубине пробуренной скважины и длине обсадной трубы. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1.Использовать водозаборную скважину только для забора из неё воды; 2.2.2.Поддерживать водозаборную скважину в исправном состоянии, т.е. прокачивать воду из нее не менее двух часов после бурения и передачи ему скважины, в течение первых трёх дней и в дальнейшем — через сутки не менее часа (в случае, если скважина является артезианской, то её прокачивание необязательно). 2.2.3.Нести расходы по содержанию водозаборной скважины 2.2.4.Своевременно оплатить Исполнителю стоимость работ за пробуренную водозаборную скважину.

При возникновении аварийной ситуации Подрядчик вправе завершить работы на земельном участке при условии уведомления об аварийной ситуации Заказчика. Сроки и порядок уведомления: . В указанном случае пробуренная скважина признается разведочной и оплачивается Заказчиком из расчета рублей за метр проходки. 4.3. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по следующим показателям: содержание железа, фтора, солей общей жесткости.

Договор по бурению скважин для воды

Важно До приемки работ бурения и устройства скважины Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. 2.1.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. 2.2.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) М.П.

Сходни приемных мостков должны иметь поверхность и поперечные рейки, предотвращающие скольжение обслуживающего персонала. При необходимости полы буровой установки и приемных мостков посыпаются песком.

3.3. В случае невозможности подготовить скважину в соответствии с требованиями настоящего Договора и установленных правил Стороны выполняют работы по проектам, совместно разрабатываемым Подрядчиком и Заказчиком.

Проекты должны быть разработаны Сторонами в срок не позднее ________ с момента возникновения такой необходимости.

Перед началом работы не менее чем за _____ суток Заказчик должен предоставить Подрядчику программу работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), в которой излагаются требования Заказчика на определенный период.

Программа работ должна содержать достаточную информацию, включающую объем и график работ.

4.3. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по следующим показателям: содержание железа, фтора, солей общей жесткости.

4.4. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком порядок и условия монтажа водоподающего оборудования на скважине.

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором и Планом-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

3. По окончании работ принять работу Подрядчика. 2.3.4. Рассмотреть представленный Подрядчиком Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N ) не позднее с момента его получения и представить Подрядчику подписанный Проект или возражения по существу.

Заказчик имеет право: 2.4.1.

Договор на проведение работ по бурению скважины

Внимание В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, в котором согласовываются следующие условия: порядок и содержание работ, сроки и стоимость их выполнения, порядок оплаты и передачи Заказчику результата выполненных работ. 4.2.

Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.

5.6. Подрядчик не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.

5.7. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по скважине. Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.

5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Заказчику по факсу N ________ или электронной почте ____________ (в случае досрочного выполнения работ Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ по бурению артезианской скважины (Приложение N _____) не позднее ________ с момента наступления срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора.

2.1.6. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по бурению артезианской скважины (Приложение N _____):

Вывезти с земельного участка оборудование для выполнения работ по бурению артезианской скважины.

2.1.6.2. Представить Заказчику на согласование Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N _____).

— простои, вызванные повреждением и/или ремонтом оборудования, при условии, что ремонт потребовалось произвести в результате неправильной эксплуатации оборудования Подрядчиком.

Заказчик вправе требовать от Подрядчика снижения согласованной в Смете работ цены работ в следующих размерах за допущенные по вине Подрядчика отклонения при бурении скважины: — непопадание в круг допуска — до 25% от договорной цены, если Заказчиком принято решение по закрытию скважины, если такое решение не связано с осложнением геологического характера; — недопуск обсадных колонн до проектной глубины — до 25% от договорной цены, если это существенным образом влияет на качество скважины (влияние на качество скважины обсуждается Сторонами в каждом случае);

— некачественное цементирование обсадных колонн, вызвавшее следующие обстоятельства: _________________________.

Обеспечить сохранность водозаборной скважины от попадания во внутрь инородных предметов за исключением водозаборного насоса или шланга от насосной станции, которые должны быть установлены строго по инструкции к данным аппаратам и по предварительной консультации с Исполнителем. 2.2.6.Немедленно, не позднее 3 дней, извещать Исполнителя по телефону: 8 (812) 917-00-02 или письменно (с обязательным указанием времени и фамилии звонившего) о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем ущерб водозаборной скважине. 2.2.7.Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо нанесение повреждения водозаборной скважине. 2.2.8.Не пытаться прочистить водозаборную скважину своими силами.
Заказчик, заключивший Договор с Исполнителем, подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем перечисленных персональных данных Заказчика, для внесения их в базу данных о выполненных Договорах, в том числе в целях проверки качества оказания буровых услуг и урегулирования споров по Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Заказчика о других продуктах и услугах Исполнителя. Персональные данные Заказчика включают в себя: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в заключенном с Исполнителем Договоре , которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным. 4.11.Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Заказчика при их обработке.

Договор на проведение работ по бурению скважины

Образец договора на бурение скважины на воду .

Если вы хотите в загородном доме или на дачном участке при помощи профессионалов установить водоподъемное оборудование, то вам пригодиться образец договора бурения скважины на воду. Такой договор относится к разряду подрядных, так как заказчик поручает осуществить поиск, монтаж и установку необходимого оборудования для получения воду, а подрядчик выполняет в указанный срок и за определенную плату такие работы. При этом результат этих работ виден и осязаем — заказчик на участке земли теперь имеет возможность беспрепятственно качать воду.

Заключить договор на бурение скважины на воду потребуется и в случае обращения к специализированной строительной компании, и в случае выполнения работ частным лицом — тем самым вы получите гарантию выполнения обязательств подрядчика по бурению скважины и ее дальнейшего обслуживания. Но не стоит думать, что подписание договора на бурение скважины на воду (образец которого можно скачать в этом разделе) порождает только обязательства со стороны подрядчика, это вовсе не так. Заказчик должен предоставить достоверную информацию о проходящих под землей трубопроводов, электрокабелей и прочих коммуникационных сетей. Ведь без таких сведений опытный бурильщик даже не возьмется за работу.

Также договор на бурение скважины на воду позволяет избежать спорных ситуаций по поводу оплаты подряда, ведь это условие является существенным. В договоре фиксируется не просто сумма, подлежащая к оплате, но также детализируется: входит ли в эту сумму стоимость оборудования, это итоговая сумма или она указана за погонный метр строительных работ. Устные договоренности по вопросам стоимости бурения могут не затронуть эти вопросы либо одна из сторон может просто не обратить на них внимания.

Договор по бурению скважин на воду

2.2. Оборудовать водоприемную часть скважины фильтром диаметром не менее 125 мм.

Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета рублей за метр. 4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Перед началом работ буровикам выплачивается не возвращаемый аванс в размере рублей.

  • АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон: Исполнитель Юр.

Начать работы по бурению водозаборной скважины в течении рабочих дней с момента подписания данного договора.

Наши гарантии

Все наше оборудование сертифицировано и соответствует всем стандартам качества. Предоставим гарантию и сертификаты от производителя на все оборудование и материалы.

Мы предоставляем гарантию 12 лет на все виды комплексных услуг (Бурение скважин, Обустройство скважин, Установка септика).

В комплекте со всеми документами на эксплуатацию скважины пользователь так же получает гарантийные талоны от производителя на насос, гидробак, обсадные трубы, трубы ПНД и т.д.

В случае появления в течение одного года в воде взвешенных примесей (глины, песка, известняка) мы бесплатно устраним возникшие дефекты скважины.

Наши мастера в течение 5 дней (в пределах гарантийного срока) исправят все неполадки, упомянутые в обращении заказчика. Они профессионально выполнят работу с соблюдением всех правил монтажа, эксплуатации оборудования и техники безопасности.

Если оборудование выйдет из строя, наши специалисты исправят все погрешности по гарантии.

Мы работаем по договору. К нему обязательно прилагается смета, график выполнения и оплаты работ, а так же гарантийные обязательства и штрафные санкции. Нам просто не выгодно делать свою работу плохо и договор является тому подтверждением.

Моментальное решение проблемы

Пользователи должны помнить, что необходимо с огромной внимательностью отнестись к правилам эксплуатации оборудования. Гарантийные обязательства действительны только при полном их соблюдении.

Образец договора на бурение скважины на воду

Ответственность за нарушение норм закона о водопользовании определена статьей 7.3 Кодекса об административных правонарушениях. За проведение работ по обустройству скважины под воду без получения лицензии предусматривается наказание штрафом.

Это обезопасит вас от различного рода дефектов и неполадок. Простому человеку, без специфических навыков, тяжело определить, где хорошая техника, а где нет. Но можно всегда посмотреть на саму технику, наличие повреждений или погнутых деталей и сделать соответствующие выводы.

Напечатать простой договор на услуги бурения скважин

За 25 лет нами была создана полноценная база для быстрой, качественной и надежной работы. Компания «Недра» сегодня избавлена от привлечения сторонних специалистов на любых этапах.

При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета рублей за метр. 4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1.

Подготовить подъезд к месту производства буровых работ . 3.2. Принять выполненные работы и подписать Акт выполненных работ.

В случае проведения работ на искусственных сооружениях (эстакадах, судах, плавучих и погружных буровых установках) оборудование размещается согласно схемам, согласованным буровым и геофизическим предприятиями.

Пример договора для бурения скважины

Договор на бурение скважины на воду обычно является двусторонним, то есть заключается между двумя лицами.

Расчёт по Договору производится Заказчиком немедленно после фактического завершения работ в соответствии с Актом сдачи-приёмки выполненных работ.
При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета ________ рублей за метр.

Исполнитель в течение срока гарантийных обязательств устраняет неисправности в срок до одного месяца с момента получения информации о необходимости ремонта.

Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта. 3.3. Обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В. 3.4. При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса.

На момент начала бурения скважины, в соответствии с условиями договора подряда, ответчик выплатил истцу авансовый платеж в размере 20 000 рублей.

Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта.

На момент начала бурения скважины, в соответствии с условиями договора подряда, ответчик выплатил истцу авансовый платеж в размере 20 000 рублей.

Смотрите видео: Самурцы вновь обратились к Васильеву и Путину (October 2019).

Предмет в такой ситуации описывается конкретно, как и условия оплаты услуги. После исполнения и оплаты правоотношения между сторонами прекращаются.

Если вы хотите в загородном доме или на дачном участке при помощи профессионалов установить водоподъемное оборудование, то вам пригодиться образец договора бурения скважины на воду.

По окончании работ буровая компания должна предоставить на подпись заказчику акт приема-передачи оборудованного источника водоснабжения.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

Образец договора 2

. Устройство скважины. г. Тосно » » __________2013 г._____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ТБК» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________ , а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

Образец договора 2

. Устройство скважины. г. Тосно » » __________2013 г._____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ТБК» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________ , а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.1.

Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки УРБ2А2. 2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.

Договор по бурению скважин на воду

В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета __________ рублей за метр проходки.

Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.

Исполнитель обязуется произвести комплекс работ по бурению водозаборной скважины и монтажу насосного оборудования по адресу: ______________________________.

Заказчик обеспечивает за свой счет вывоз отходов бурения для захоронения, своевременную очистку шламосборника, несет расходы, связанные с эксплуатацией оборудования и выбуренной породы.

Когда нужно иметь лицензионное разрешение

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.
В нашей компании вы можете заказать перевозку сыпучих грузов по Нижнему Новгороду (песок, гравий, торф, щебень) по низким ценам. Предлагаем профессиональный монтаж и установку водонапорных башен любой сложности, работы по монтажу водонапорных башен производим по всей Нижегородской области. Осуществляем работы по водопонижению и водоотведению (дренажные работы) в Нижегородской области.

При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета __________ рублей за метр.

В соглашение можно внести информацию о гарантийном обслуживании конструкции в течение определенного периода после окончания строительства.

Договор на проведение работ по бурению скважины

г. ________________ «___» __________20____ 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.

2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.

2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта. 2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды. 2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г.

Похожие профессии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close
Close
Adblock detector