Договор поставки автошин образец

Договор поставки автошин образец

Типовой образец договора купли-продажи автошин

Для кого-то продажа шин – это несерьезная процедура, которая не станет требовать особого подхода, соблюдения различных деталей и аспектов. Здесь дела обстоят иначе, изучая внимательно договор, можно понять суть его в том, что одна сторона обязуется передать другой стороне товар.

Продавец – это физическое или юридическое лицо, одним словом в качестве продавца может выступать и организация, и индивидуальный предприниматель. Документ считается завершенным, грамотно оформленным с момента, когда осуществлена оплата товара. В качестве подтверждения выступает товарный чек или иной документ.

Договор можно заключить, как в устной, так и в письменной форме, здесь все зависит от пожеланий сторон.

Образец типового договора купли-продажи автошин

Если не возникает никаких факторов, запрещенных законом, то договор будет считаться заключенным с того момента, когда продавец выдает покупателю кассовый или товарный чек. Но если у покупателя нет тех или иных документов, то это не является поводом для лишения его возможности, в случае необходимости ссылаться на свидетельские показания.

Это и приводит к тому, что документ можно оформлять в устной форме, здесь нет особых ограничений. Покупатель в свою очередь предоставляет покупателю важную информацию о товаре.

Сюда относятся такие сведения, как:

  • наименование технического регламента;
  • основные потребительские свойства товара;
  • место изготовления товара, его цена;
  • срок службы, годность, гарантийный срок;
  • необходимо указать адрес, полное фирменное наименование изготовителя.

Важно отметить, что каждый из перечисленных пунктов, которые встречаются в подобных договорах, играют важнейшую роль. Таким образом, следует внимательно ознакомиться с ними, вникнуть и понять смысл, чтобы избежать лишних проблем в дальнейшем.

Если что-то становится непонятным, то всегда можно обратиться к юристам, они проконсультируют по любому интересующему вопросу, давая развернутые ответы. Так стороны смогут защитить себя от мошеннических действий.

Обязанности покупателя по договору купли-продажи автошин

Покупатель должен осуществить оплату за приобретенный товар в полном размере, причем по той цене, которая и была объявлена продавцом. Если договор предусматривает предварительную оплату товара, и это не было сделано в указанный срок, то такое действие можно считать отказом покупателя от исполнения данного договора.

Покупатель в свою очередь может осуществить оплату товара в любое время, естественно в пределах того периода, который будет указан в договоре.

Часто на практике приходится сталкиваться с иной ситуацией, поэтому желательно прописать все необходимые пункты в договоре. Таким образом, если продавец так и не получил своих денег, то он имеет право обратиться за помощью в суд.

Обязанности продавца по договору купли-продажи автошин

Продавец обязан передать определенный товар покупателю:

  • причем это должно происходить в определенном месте, со всеми необходимыми документами;
  • в согласованном количестве и ассортименте, в надлежащей и соответствующей упаковке;
  • установленного качества.

Как выглядит договор купли-продажи погрузчика?

Как выглядит упрощенный договор купли-продажи автомобиля, смотрите тут.

Если покупатель заметил, что товар не соответствует вовсе тому качеству, о котором было ранее сказано, то он имеет право отказаться от товара и расторгнуть договор.

Продавец должен предъявить покупателю необходимую информацию о товаре. Кроме этого, сюда относится и информация, которая и касается специальных правил использования товара, его хранения.

Как уже было сказано, обычно такой договор составляется строго в устной форме. Но если одна из сторон желает заверить его у нотариуса, то здесь не возникает никаких ограничений, сделать это проще простого. Что касается наиболее распространенного способа розничной торговли, то это через прилавок.

Это устная форма данного договора, т.е. типичная и распространенная сделка, где момент ее совершения и исполнения станут совпадать. Теперь необходимо детально изучить договор, ознакомиться со всеми его пунктами, чтобы понять какие права присуще каждой из сторон.

Следует понимать, в каких конкретных случаях есть возможность расторгнуть договор, в каких случаях делать это запрещено. Только так договор может быть оформлен правильным образом, а сделка считаться завершенной, соответственно она станет иметь юридическую силу.

Договор поставки автошин образец

Обязанности продавца по договору купли-продажи автошин

Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1). 1.2.

Поставщик обязуется при заключении Договора предоставить Покупателю действующий прайс-лист на Товар, с указанием наименования Товара, его характеристик (производитель, марка, качество и пр.) и цены Товара. 1.3.

В период действия настоящего договора Поставщик не вправе вносить изменения в прайс-лист в части цены Товара. 2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА 2.1.

Важно Конструктор документов Договоры Договоры поставки Договор поставки шин Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать договор поставки автошин. Все документы составляются в рамках действующего законодательства РФ. Это существенно сокращает время для их подготовки и снижает юридические риски.

Благодаря этому, созданный вами договора поставки шин не придется изменять и исправлять.

В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ. 9.2.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.

  • Договор хранения
  • Договор безвозмездного пользования
  • Предварительный договор купли-продажи
  • Договор мены
  • Договор лизинга
  • Договор поручительства
  • Протокол разногласий к проекту контракта по электронному аукциону
  • Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
  • Извещение о межевании земельного участка
  • Задание на межевание земельного участка
  • Договор задатка
  • Договор ренты
  • Брачный контракт
  • Договор обслуживания
  • Договор комиссии
  • Договор товарищества
  • Договор пожертвования
  • Договор на выполнение работ по межеванию земельного участка
  • Трудовой договор с сотрудником акционерного общества
  • Другое

Мне нужно Подробноеописание Стоимостьдокумента По договоренности с юристомЯ планирую заплатитьруб.

Договор поставки

Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций. 6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей. 6.4.

Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора. 6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре. 6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию. 6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.

6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора. 7. Ответственность сторон 7.1.

Договор поставки это договоренность между двумя сторонами (продавцом-поставщиком и покупателем) о передаче в обусловленный срок товаров для дальнейшего их использования в хозяйственных целях (пункт 1 ст. 506 ГК РФ). Договор поставки по природе своей – консенсуальный, взаимный и возмездный.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.

Важно Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии

Стоимость Товара и порядок расчетов 2.1.

Стоимость Товара по настоящему Договору составляет __________ руб., в том числе НДС ______________ руб. В течение исполнения настоящего Договора стоимость Товара остается фиксированной и изменению не подлежит за исключением случая, оговоренного в пп.

2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 3. Качество, количество и комплектность Товара 3.1.

Если в результате досудебного урегулирования споров стороны не достигнут соглашения, то сторона, инициирующая спор вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.ФОРС-МАЖОР 4.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, снежный занос, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), забастовка (региональная и территориальная), запрет торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и др.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

ДОГОВОР № Купли-продажи автомобильных шин г. дата «Продавец», заключили договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автомобильные шины (далее Товар) в количестве, а Покупатель оплатить и принять его в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.

Продавец передает Покупателю надлежащим образом оформленную товарно-сопроводительную документацию. Право собственности переходит к Покупателю, после фактического получения товара и подписания Акта приема передачи товара (Приложение) являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН. 2.1. Покупатель обязуется оплатить реализуемый товар в соответствии с условиями, предусмотренными п. 2.3. настоящего Договора. 2.2.

Договор поставки автомобильных шин образец Договор поставки автомобильных шин образец Дополнительные организационно-технические расходы предприятия (обновление компьютерного парка, приобретение новой оргтехники, затраты на оплату хостинга, выделенной линии.

При осмотре автомобиля обратите внимание на три основные вещи. Договор оптовой поставки товаров – образец (типовая форма) и условие о количестве товара (п.

3 ст. 455, ст. 465 ГК) т.е.: Предмет договора поставки (ст. Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е.

Особенности акта на списание запчастей автомобиля в России Основные хозяйственные операции, касающиеся транспортных средств, включают в себя поступление, движение и списание запасных частей.

Особенно важно это РїСЂРё списании деталей. Передача товара – основная обязанность продавца по договору купли – продажи.

Продавец должен передать товар, наименование, количество, качество, ассортимент, комплектность, которого соответствуют и который упакован, как того требует. Товар признается предоставленным в распоряжение покупателя, когда он идентифицирован для целей договора.

Покупатель должен осуществить оплату за приобретенный товар в полном размере, причем по той цене, которая и была объявлена продавцом. Если договор предусматривает предварительную оплату товара, и это не было сделано в указанный срок, то такое действие можно считать отказом покупателя от исполнения данного договора.

Покупатель в свою очередь может осуществить оплату товара в любое время, естественно в пределах того периода, который будет указан в договоре.

Часто на практике приходится сталкиваться с иной ситуацией, поэтому желательно прописать все необходимые пункты в договоре. Таким образом, если продавец так и не получил своих денег, то он имеет право обратиться за помощью в суд.

Продавец обязан передать определенный товар покупателю:

  • причем это должно происходить в определенном месте, со всеми необходимыми документами;
  • в согласованном количестве и ассортименте, в надлежащей и соответствующей упаковке;
  • установленного качества.

Как выглядит договор купли-продажи погрузчика?

Как выглядит упрощенный договор купли-продажи автомобиля, смотрите тут.

Если покупатель заметил, что товар не соответствует вовсе тому качеству, о котором было ранее сказано, то он имеет право отказаться от товара и расторгнуть договор.

Продавец должен предъявить покупателю необходимую информацию о товаре. Кроме этого, сюда относится и информация, которая и касается специальных правил использования товара, его хранения.

Как уже было сказано, обычно такой договор составляется строго в устной форме. Но если одна из сторон желает заверить его у нотариуса, то здесь не возникает никаких ограничений, сделать это проще простого. Что касается наиболее распространенного способа розничной торговли, то это через прилавок.

Договор купли-продажи товара № ___(с физическим лицом)

Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________, действующего на основании ________ одной стороны, и

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.2. Наименование, количество, комплектность и стоимость Товара определяются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. На дату подписания настоящего Договора Товар осмотрен Покупателем, к качеству Товара претензий нет.

1.4. Продавец гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара, сохраняющих количество, комплектность и качество Товара до его передачи Покупателю.

2.1. Общая стоимость Товара указана в Спецификации и составляет ____ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _____ (_____) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата за Товар в размере 100% осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания настоящего Договора в безналичном порядке по реквизитам Продавца, указанным в статье 7 Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счёт Продавца.

3. Условия поставки

3.1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю не позднее «_____»_______________ 200_года, при условии поступления денежных средств на корреспондентский счёт Продавца.

3.2. Место передачи Товара Покупателю: г.____________, ул. _______________________.

3.3. Передаваемый по настоящему Договору Товар был в употреблении, в этой связи гарантийные обязательства Продавца в отношении продаваемого Товара Покупателю не предоставляются.

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Договора.

4.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара, на срок более 2 (двух) рабочих дней, от сроков установленных настоящим Договором, по вине Покупателя, последний уплачивает пеню в размере 0,5 % от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, а Продавец имеет право в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом Покупателя.

5.2. В случае нарушения сроков передачи Товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % от Общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Передача Товара Покупателю производится в срок, указанный в настоящем Договоре, при условии полной оплаты Товара Покупателем.

6.3. Передача Товара оформляется подписанием Акта приёма-передачи (далее – Акта). Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта.

6.4. Разборка и демонтаж, упаковка, такелаж и вывоз Товара с адреса передачи Товара осуществляется силами и за счёт Покупателя.

7. Прочие условия

7.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.

7.3. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Договор поставки автошин образец

Related Articles

Какие документы нужны для заграна нового образца

Какие документы нужны для заграна нового образца

Как написать жалобу на учителя директору школы образец от родителей

Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика. Срок оплаты банковских дней с даты поставки Товара. 4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующему заказу, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Договор поставки автомобильных шин

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки.


Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

Договор поставки шин

При необходимости Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия. 2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, технических регламентов РФ и подтверждаться сертификатами или другими документами, определяющими качество Товара.

договора по типам

Поставщик вправе: самостоятельно определять вид транспортного средства для осуществления поставки. 4.3. Покупатель обязан: · принять от Поставщика поставленный в соответствии со Спецификацией Товар по накладной; · произвести оплату поставленного Товара в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
4.4.

Договор поставки автошин образец

Договор поставки шин образец

Договором; · нести риск случайного повреждения Товара до принятия его Покупателем; · соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего Договора; · подписать акт сдачи-приемки с Покупателем; · заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 5 дней со дня уведомления Покупателем; · передать Покупателю надлежащим образом оформленные документы: накладные; счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; · незамедлительно информировать Покупателя в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору; · обеспечить гарантийный срок использования Товара, заявленный заводом-изготовителем с даты поставки Товара. 4.2.
Датой поставки Товара является дата доставки Товара Покупателю. 3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.


3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества. 3.1.4. Осуществлять доставку Товара в адрес Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. 3.2.

Покупатель обязан: 3.2.1. Обеспечивать приемку Товара. 3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.3. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае, если 1/4 Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки.

По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

8.5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств. 9. Прочие условия. 9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 9.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы действующего законодательства.
9.4.

Договор поставки шин образец

Основные условия проекта договора на поставку автомобильных шин для нужд заказчика договор № на поставку автомобильных шин


ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТА ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКА Договор № ___ на поставку автомобильных шин г. Надым «___» ___________ 2012 г. ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Надымское авиапредприятие», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Малышенко Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам проведенного Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора № 01/10-ОК, заключили настоящий договор поставки (далее Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить автомобильные шины

Договор купли продажи шин образец 2020 год

› Еще хуже, если Вы забудете или пропустите какой-либо из пунктов, без которого сделка не идентифицируется, то такой Договор могут признать недействительным, и в последствии он может быть расторгнут.

Поэтому, рекомендуем, для уверенности, скачать и распечатать правильный типовой вариант ДКП с нашего сайта, также включающий в себя акт приема и передачи ТС и действующий в РФ. Паспорт Продавца ТС (не просроченный) И это действительно так – если хорошо ориентироваться в нюансах.

Как и любой другой юридической документ, такой договор не терпит небрежности. Малейшая неточность или «пробелы» в данных ставят под вопрос законность всей сделки. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают доверять оформление договора купли-продажи автомобиля профессионалам.

Специалисты страхового бюро 124osago.ru в Красноярске помогут вам правильно заполнить все обязательные пункты.

Это для Вас составить

Договор на поставку шин и дисков

» Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика.

5. Право собственности переходит к Покупателю, после фактического получения товара и подписания Акта приема передачи товара (Приложение ) являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

2.1. Покупатель обязуется оплатить реализуемый товар в соответствии с условиями, предусмотренными п.

Типовой образец договора купли-продажи автошин

» » » » Для кого-то продажа шин – это несерьезная процедура, которая не станет требовать особого подхода, соблюдения различных деталей и аспектов. Здесь дела обстоят иначе, изучая внимательно договор, можно понять суть его в том, что одна сторона обязуется передать другой стороне товар. Продавец – это физическое или юридическое лицо, одним словом в качестве продавца может выступать и организация, и индивидуальный предприниматель.

Документ считается завершенным, грамотно оформленным с момента, когда осуществлена оплата товара.

В качестве подтверждения выступает товарный чек или иной документ.

Договор на продажи шин и дисков

Договор на автошины образец

Покупатель производит приемку Товара у Поставщика только после проверки прилагаемых к Товару документов на соответствие техническим требованиям и характеристикам поставляемого Товара.

2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и соответствию техническим требованиям и характеристикам и проверка наличия документов производится Покупателем с составлением и подписанием акта сдачи-приемки Товара в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Товар доставляется в упаковке без повреждений. 2.8. Поставка Товара осуществляется по мере возникновения потребности у Покупателя по заявкам Покупателя. В течение периода действия договора Покупатель будет постепенно «выбирать» указанный в договоре максимальный объем.

Договор поставки автомобильных шин

Договор поставки автомобильных шин

ДОГОВОР ПОСТАВКИ автомобильных шин г. _______________ «____» ______________ 2020 г. ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1). 1.2.

Договор поставки автомобильных шин

Бесплатнаяконсультацияюриста автомобильных шин г.

«» 2016 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1).

1.2. Поставщик обязуется при заключении Договора предоставить Покупателю действующий прайс-лист на Товар, с указанием наименования Товара, его характеристик (производитель, марка, качество и пр.) и цены Товара.

1.3. В период действия настоящего договора Поставщик не вправе вносить изменения в прайс-лист в части цены Товара.

Образец типового договора поставки товаров

> > Налог-налог 11 января 2020 Договор поставки товаров — образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа.

О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале. Вам помогут документы и бланки: По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты. Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ.

Договор на продажи шин и дисков

» В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.

Важно Поставщик», с одной стороны, и в лице ,

Договор поставки шин образец

В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

  • ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Похожие профессии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close
Close
Adblock detector